maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment

Maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment

Ville de
Travaux publics
Appels d’offres publics
Publié le
PRÉSENTATION
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 91, 77

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SMAG PARC NATUREL REGIONAL GATINAIS.
 Correspondant : M. Boussaingault jean jacques, Président, 20 Boulevard du Maréchal Lyautey 91490 Milly-la-Foret.

Objet du marché : maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un bâtiment.
Type de marché de travaux :  conception-réalisation.
CPV - Objet principal : 71000000.

Caractéristiques principales : 

Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 5 juin 2018.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront sélectionnées sur la base des éléments de références demandés, précisés à l'article 5-1 du présent règlement :
-En rénovation du bâti ancien avec un parti prix architectural contemporain
-Utilisation de matériaux biosourcés et innovation avec les filières locales.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

ACCÉDEZ À LA TOTALITÉ DES INFORMATIONS DE CET AVIS
Accéder gratuitement
à toutes les informations sur cet avis