Travaux d'installation de ventilation à l'école Raymond Rochette suite au dépistage "Radon"

Travaux d'installation de ventilation à l'école raymond rochette suite au dépistage "radon"

Ville de
Travaux publics
Appels d’offres publics
Publié le
PRÉSENTATION
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Commune du Creusot
Correspondant: M. le Maire
Boulevard Henri-Paul-Schneider
CS80091, 71206 Le Creusot

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur:
Services généraux des administrations publiques

Objet du marché: Travaux d'installation de ventilation à l'école Raymond Rochette suite au dépistage "Radon"

Type de marché de travaux: Exécution

Lieu d'exécution: Ecole Raymond Rochette, rue de Saint-Firmin, 71200 Le Creusot

Code Nuts: FR263.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales: Le présent marché a pour objet les travaux d'installation de ventilation à l'école Raymond Rochette suite au dépistage "Radon".

Variantes: Il n'est pas admis la présentation de variante de la part des candidats.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC: Non.

Prestations divisées en lots: Non

Durée du marché ou délai d'exécution: 2 semaines

Délai d'exécution des travaux: L'exécution des prestations aura lieu du 13 au 29 avril 2019 (période de vacances scolaires) ou du 6 juillet au 28 août 2019 (période de vacances scolaires), en fonction du choix indiqué par le candidat dans le DPGF.

Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante:
http://www.e-bourgnogne.fr, sous la référence "RADON2019"

Il est précisé que seuls les documents mis en ligne sont juridiquement valables.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Travaux financés sur les ressources propres du maître de l'ouvrage, par le biais de subventions et par emprunt
Prestations réglées par un prix global et forfaitaire
Prix fermes
ACCÉDEZ À LA TOTALITÉ DES INFORMATIONS DE CET AVIS
Accéder gratuitement
à toutes les informations sur cet avis